+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор подряда на строительно отделочные работы образец

Договор подряда на строительно-отделочные работы. Устава, положения, доверенности или паспорта. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон. Перечень работ, возлагаемых на Подрядчика, с указанием объема, содержания работ и требований Заказчика к каждому виду работ, определен Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор со строительной компанией. Нюансы. Пример правильного договора на строительство

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. О, паспортные данные, адрес именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке 3-х. Заказчик за свой счет предоставит Подрядчику необходимые материалы и оборудование, перечисленные в Перечне материалов и оборудования, который является приложением N 3 к настоящему договору.

Объем работ по настоящему договору определяется согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему договору. Общая стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора. Передача оборудования и материалов оформляется актом и подписывается обеими сторонами. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Подрядчика от выполнения принятых на себя обязательств.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования для выполнения работ по настоящему договору.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при непригодности предоставленных Заказчиком материалов или об обнаружении дефектов в оборудовании. Если Подрядчик не информирует об обнаруженных дефектах в оборудовании или о непригодности материалов, то ответственность за дефекты в оборудовании и за некачественный материал ложится на него.

Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком. Главная Образцы документов Образцы договоров Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры. Скачать файл бесплатно без смс и регистрации по прямой ссылке! О, паспортные данные, адрес именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1. Объем работ 2. Сумма договора. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена. Срок выполнения работ 4. Условия платежа 5. Обязательства Сторон 6. Обязательства Подрядчика: 6. Обязательства Заказчика: 6. Ответственность сторон 7. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком 8. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. На основании статьи Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчику предоставляется право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Качество работы 9. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора. Обстоятельства непреодолимой силы Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запреты правительства, и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок его исполнения.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. В вышеуказанных случаях срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Особые условия Заказчик вправе изменить объем работ по настоящему договору. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением условий настоящего договора Стороны выступают от их собственного имени.

Каждая из Сторон не несет ответственности за обязательства другой Стороны в отношении третьих лиц. Порядок разрешения споров В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика. Срок действия договора. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания настоящего договора теряют силу.

Уведомления Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет направляющей Стороны. Прочие условия Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации. Договор составлен в 2 двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. В процессе приемки проверено качество выполненных работ, что соответствует требованиям настоящего договора, технических условий и стандартам, указанным в приложениях.

Согласно представленным финансовым документам расходы Подрядчика соответствуют смете. Проведена проверка монтажа оборудования, предоставленного Подрядчику Заказчиком. Монтаж проведен качественно.

К материалу и комплектующим претензий нет. После устранения Подрядчиком дефектов, перечисленных в пункте 1 настоящего акта, стороны повторно проведут сдачу-приемку выполненных работ. После устранения дефектов Подрядчик немедленно сообщит Заказчику дату сдачи работ.

Скачать в формате Word. Помощь в сопровождении сделок Заказать юридическое оформление. Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Заказать звонок.

Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора и утвержденной Проектно-сметной документацией, далее по договору — ПСД , выполнить по заданию Заказчика в установленный настоящим договором срок, собственными или привлеченными силами, комплекс, строительно-отделочных работ далее по договору — СОР. Подрядчик выступает в качестве Генподрядчика и обеспечивает согласование и приемку всех работ по договору и ПСД, и обеспечивает сдачу их Заказчику. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту приёма-передачи выполненные Подрядчиком работы. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании, Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам ф. Оплата Заказчиком СОР производится поэтапно, за фактически выполненный объём работ в течение банковских дней с момента подписания актов. В процессе выполнения СОР допускается возникновение задолженности Заказчика по расчётам, за выполненный объем работы, но не свыше рублей, иначе Подрядчик имеет право приостановить работы и потребовать компенсацию за простой.

Договор подряда на строительно-отделочные работы (Образец договора строительного подряда). г. «__»______ ____ г., именуем__.

Договор подряда на выполнение строительно-отделочных работ

Весь типовой бланк и образец договора подряда на выполнение строительно-отделочных работ предлагается для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Перечень работ, возлагаемых на Заказчика, определяется Сторонами в Приложении N 1 к настоящему договору строительного подряда. Улучшения, производимые Подрядчиком в помещениях, указанных Заказчиком, в виде установленного оборудования, отделки и тому подобные улучшения именуются далее "Объект договора" или "Объект". Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ подбирать для выполнения субподрядных работ строительные организации, а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий строительного назначения и предоставлять соответствующую информацию Заказчику. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту выполненную Подрядчиком работу.

Договор подряда на строительно-отделочные работы

Договор подряда существовал еще в римском праве, однако рассматривался не в качестве самостоятельного вида договора, а как разновидность договора найма — locatio-conductio operis: одно лицо отдает другому за известное вознаграждение такое количество своего труда, какое нужно для совершения какого-нибудь предприятия постройка дома, перевозка или починка вещи и т. В современном российском праве договор подряда — достаточно распространенный самостоятельный договор, опосредующий имущественные отношения по производству или переработке материальных благ, в результате которых достигнутый подрядчиком результат становится собственностью заказчика. Договор подряда представляет собой соглашение, в силу которого одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его ст. Похожие статьи по теме:.

Перечень работ, возлагаемых на Подрядчика, с указанием объема, содержания работ и требований Заказчика к каждому виду работ, определен Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору. Здание, указанное в п.

Образец договора подряда на строительно-отделочные работы, заключаемый между юридическими лицами.

Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. О, паспортные данные, адрес именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке 3-х. Заказчик за свой счет предоставит Подрядчику необходимые материалы и оборудование, перечисленные в Перечне материалов и оборудования, который является приложением N 3 к настоящему договору. Объем работ по настоящему договору определяется согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему договору. Общая стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2.

Описание документа. Одним из самых часто заключаемых соглашений является договор подряда на строительно-отделочные работы. Популярность его обуславливается объемом и количеством недвижимости, которая периодически нуждается в обновлении и улучшении. Заключая это соглашение, стороны подразумевают, что определенные работы, связанные со строительством и отделкой, должны быть закончены в определенный сторонами срок. Кроме того, договор на строительно-отделочные работы, как правило, содержит в себе условия о стоимости работ. Внимание уделяется множеству иных обстоятельств различного характера, в том числе, касающиеся материалов и оборудования, использующегося при проведении работ, а также возможности привлечения субподрядчиков.

Договор подряда на выполнение строительно-отделочных работ По настоящему договору строительного подряда Подрядчик обязуется в установленный Договором срок провести строительно-отделочные Скачать образцы.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 6.1. Понятие и условия договора подряда
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Платон

    НАРОД НЕ ПЛАТИТЕ НИ КОПЕЙКИ БАРЫГАМ. НИ КОММУНАЛКУ НИ НАЛОГИ. ЭТО НЕ ЗАКОННО. ОНИ СЪЕБНУТ С ВАШИМИ ДЕНЬГАМИ. А ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ НИ С ЧЕМ

  2. Агния

    Сидит вот этакое и рассуждает ему эта пенсия нахрен ненужна